【必备】销售合同范文集锦9篇
随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的销售合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售合同 篇1甲方：(买方)_______________________________
乙方：(卖方)_______________________________
货品名称：_________________
货品规格：以___________为准
货品数量：_________________
货品单价：____________元/盒
货品总价：_________________
确认方式：以___________为准
交货日期：_________________
交货地点：_________________
合同总价：rmb____________元
付款方式：合同签订后_______天内甲方预付乙方定金_____%计_____元，乙方交货前______日甲方付清余款。
1.甲方若拖延付款，乙方可随时暂停执行本合同，由此引起的一切损失由甲方承担。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效，如有未尽事宜，双方协商补充，所形成的补充协议书与本合同具有同等法律效力。
3.本合同签订后，甲乙双方任何一方若拒绝履行合同，须征得对方书面同意，同时在合同终止后一周内，除赔偿对方相应损失外，另须支付对方本合同总金额的______%作为违约金。
4.乙双方若发生与本合同有关的争议，首先应友好协商解决，协商不成则交由乙方所在地人民法院依法裁决。
甲方：_________________
代表：_________________
时间：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
时间：_________________
开户银行：_____________
帐号：_________________
销售合同 篇2甲方：
乙方
甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如下合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
种植范围; ，约35亩
工程期限：本工程工期为壹个月，
二 承包形式
本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。
三、组成合同的文件：
合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、图纸
3、工程量清单
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四 苗木规格价格及合同总价
五 质量标准及质量保证
1. 乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格
2. 乙方工程竣工验收后一年绿化的养护管理，苗木成活率保证达到100%
六 付款方式
1、本合同采用固定综合单价方式
2、工程付款：
双方约定的工程款支付的方式和时间：
（1） 本合同签订后由甲方预付30万作为预付款，于20xx年11月23日之
前付清。
（2） 施工完毕支付至工程总价的90%
（3） 结算总价的10%将作为工程养护金，质保金完工后壹年内一次性付清
七 甲、乙双方责任
1.甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；
2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题
3. 乙方负责按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务；
4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。
八 违约责任
（一），甲方违约责任：
1．甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
2．甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（二）承包人违约承担的违约责任：
1,因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因施工单位原因延误总工期每延迟一天罚款500元.
2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到合格。
九 合同生效
双方约定合同副本份数： 份，甲乙双方各 _份。
合同订立时间：20xx年 __月__ 日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：
销售合同 篇3供货方： （以下简称甲方） 购货方： （以下简称乙方）
甲、乙双方在平等互利的原则下经友好协商，达成了如下销售协议：
1、甲方同意按团购价格给乙方供应月饼，乙方向甲方订购月饼的品种、规格、数量单价和金额详见附件订单。
2、甲方需按订单和合同约定的时间向乙方提供符合国家标准的中秋月饼，不符合质量标准要求的月饼由甲方负责调换。
3、供货方式及时间：甲方送月饼至乙方指定地点并承担运输费用，交货时间为20xx年 月日之前。
4、退货方式及质量问题处理：
通过感官就可判断有产品质量问题且双方无异议的，甲方负责月饼的换货和退货，无法通过感官直接鉴别的产品质量问题，乙方应提供当地质检机构的检测报告，才能换货和退货，费用由甲方承担；由于乙方或消费者未按月饼国家标准规定的贮存条件，贮存和验收后破损导致的月饼质量问题，以及由于非甲方产品质量或服务问题所产生的费用由乙方承担。
5、付款方式：
（1）乙方于下单之日2个工作日内支付甲方订金，即20xx年 月 日之前，定金为订单总额的30%，即 元。
（2）乙方在验收月饼后2个工作日内付清剩余款项。
6、违约责任：
……此处隐藏1726个字……于年月日前将一次性付至乙方。
汇款方式如下：
户名：
帐号：
开户行：北京民生银行南二环支行
2、甲方在缴纳订金后，逾期未补交余款者，乙方有权将甲方的展位及广告另行分配，其定金则用于补偿乙方之损失，不予退回；
四、乙方责任
1、乙方负责向甲方提供此次大会的相关广告服务项目；
2、乙方将在甲方缴纳上述费用后五个工作日内根据实际到帐金额向甲方开具有效的报销凭证；
3、乙方将于大会开幕前向甲方提供《参展手册》；
4、乙方将向甲方免费进行会刊登载及此次大会网站宣传。
五、甲方责任
1、甲方应按要求及时向乙方提供展会所需的各种广告及参展资料，保证所提供的全部资料均为真实、有效的，并同意将其载入乙方数据库内，供乙方制作会刊、对外宣传及展会推广之用；
2、甲方须在双方共同签署本合同之日起15日内，按第二款之要求按期向乙方支付全额参展费用（或订金50%）；剩余款项则应于年月日前一次性付至乙方指定帐户；
3、甲方应自觉遵守组委会及大酒店的各项规章制度，按大会的有关要求进行布、撤展，维护展览现场的良好秩序；
4、甲方应严格在所属展位区域内进行布展，不得随意占用公共通道及其他展位展示产品，自觉保护好各自展位内设施；
六、保密原则
乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。
七、违约责任
1、甲、乙双方应正当行使权利，履行义务，保证本合同的顺利进行；
2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。
八、合同期限与终止
1、本合同自双方签署盖章之日起生效，有效期至20xx中国手机方案研发展示交流峰会止。
2、任何一方可在另一方发生违约行为并在该违约方收到守约方关于违约行为已发生并存在的通知的15日内仍未能对违约行为做出更正之时，可以通过向另一方发出一份书面通知的方式立即终止本合同。
3、本合同的提前终止不应影响双方于本合同提前终止日之前根据本合同已产生的权利和义务。
九、声明与保证
双方互相向对方声明、陈述和保证如下：
1、其有资格从事本合同项下之合作，而该合作符合其经营范围之规定；
2、其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同；
3、其有能力履行其于本合同项下之义务；并且该履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。
十、争议解决与适用法律
1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方可向乙方所在地法院起诉解决。
2、本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
十一、其他
1、本合同的任何一方未能及时行使本合同项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。
2、如本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。
3、本合同正本一式二份，双方各执一份每份正本具有同等法律效力。
4、本协议未尽事宜由双方另行协商解决。
乙方：甲方：
授权代表：授权代表：
签约日期：签约日期：
盖章：盖章：
销售合同 篇8提供这些具体条款目的在于允许双方当事人，通过填写留有的空格或选择本文提供的可供选择之条款，从而约定定其销售合同的特定条款。显然，这并不妨碍双方在a-16表格中或在一个或多个附件中，约定其他条款或进一步的细节。
a
具体条款
卖方
（姓名及地址）
联系人
（姓名及地址）
买方
（姓名及地址）
联系人
（姓名及地址）
本销售合同将受这些具体条款（以填就的相关表格中的条款为限）将构成本文件b部分的icc一般销售条款（公用于旨在转售的制成品）之约束。
（地址）（日期）
卖买方
a-1
所售货物
货物说明：
a-2
合同价格（第4条）
货币：
金额：
a-3交货条件
a-4交货时间
a-5货物检验
a-6所有权保留
a-7支付条件
a-8单据
a-9解约日期
a-10延迟交货的责任（第10.1、10.4、11.3条）
a-11货物与全员不符的责任限制第11条）
a-12买方保留与全同不符货物时，卖方的责任限制（第11.6条）
a-13诉讼时效（第11.8条）
a-14适用法律（第12条）
a-15争议解决（第14条）
a-16其它
销售合同 篇9合同编号： WN20110509
签约日期： 20xx 年月 日
甲方：
地址： 邮政编码： 电话： 9 乙方：
地址： 邮政编码：电话： 传 真：
根据《中华人民共和国经济合同法》和有关行政法规规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 投影机 事签订本合同，主要内容如下：
一、 设备名称、数量、价格
货币单位：人民币元
传 真：
二、交货日期：
甲方通知乙方后 1天内。
三、保修和服务：按国家三包执行。
四、付款方式： 货到付款。
五、争议的解决：
1、 因执行本合同或其相关事项所致的一切争议分歧，合同双方应本着相互信任的原则通过友好协商加以解决。若各方不能达成协议，则该争议或分歧应提交仲裁机构或上诉至人民法院解决。
2、 无论是提交至仲裁机构或人民法院，一旦仲裁裁决或法院判决产生，都是终局的，对双方均有约束力，双方应遵照执行。
3、 争议的期间各方应继续执行合同的非争议部分。
4、 仲裁或上诉费用由败方负担。
六、合同的更改：
合同生效后，任何一方需要更改条款，必须以书面方式通知对方，在得到对方的书面许可后更改方可生效。任一方接到对方要求更改的书面通知后三个工作日内未答复，视同接受更改要求。
七、其它：
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同样的法律效力。
甲方名称：乙方名称：有限公司 代表签字： 代表签字： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号：
