【实用】销售合同汇总7篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的销售合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
销售合同 篇1
供方：
需方：
1.经供需方双方充分协商同意，根据以下条款买卖以下商品，并签订本合同。在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。
2.商品
3.质量标准：标准
4.包装要求及费用负担：包装根据行业标准，包装费用由供方承担
5.质量检验及验收方式：需方现场验收
6.结算方式及期限：合同签订日预付定金人民币元整(￥)，合同签订90天内将余款人民币元整(￥)元打入供方指定账户
7.违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行，需方未按合同约定支付货款，须另支付货物价值10‰的违约金。
8.争议解决的办法：人民法院诉讼
9.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。
10.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
11.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效至货款两清时失效。
供方：
需方：
签订日期：
销售合同 篇2
数量条款的基本内容是规定交货的数量和计算单位。
通常使用的 有下列几种：
（1）按重量：克、公斤、公吨、长吨、短吨、磅、克拉
（2）按个数：件、双、套、打、罗、令、卷
（3）按长度：米、英尺、码
（4）按面积：平方米、平方英尺、平方码
（5）按体积：立方米、立方英尺、立方码
（6）按容积：公升、加仑、夸特
按重量计算的货物包括重量的计算方法，如毛重、净重、公重等。鉴于某些商品，如农副产品和工矿产品，因本身特性和自然条件的影响，或者受包装和运输工具的限制，实际交货数量往往不易符合原定交货数量。为了避免争议，买卖双方还常在合同数量条款中订明交货数量的机动幅度。国际货物买卖合同中规定机动幅度有两种具体方法：一是溢短装，二是“约”量。
一、溢短装条款（More or less Clause）
即在买卖合同中的数量条款中明确可以增减的百分比，但增减幅度以不超过数量的百分比为限。例如，100 000码，卖方可溢装或短装5%（100 000yds 5% more or less at Seller’s option）。这样，卖方交货时就比较灵活，只要在100 000码5%上下幅度范围内，都可以对外交货，而无需硬凑100 000码。为硬凑合合同规定的绝对数量，有时可能会出现包装不成整件的情况，从而对买卖双方收交货都不利，溢短装条款也可用“增加或减少”（Plus or minus）或用±符号代替。溢短装条款一般规定由卖方决定，是溢装还是短装，即卖方选择（At Seller’s option）。但是在由买方派船装运的情况下，为了便于适应船的装载能力，也可规定“由买方决定”（At buyer’s option）。如在FOB合同中，国外买方往往要求，在机动幅度内，由他们决定多装或少装的数量。在特殊的情况下，某些散装货可由船方选择。
二、约量（About Circa, Approximate）
即在交货数量前加“约”字的规定机动幅度方式。这样，也可使具体交货数量有适当的机动，可以多交或少交约定数量的一定的百分比。但国际上对“约”字的规定机动幅度方式。这样，也可使具体交货数量有适当的机动，可以多次或少交约定数量的一定的百分比。但国际上对“约”字的含义解释不一，有的解释为2.5%，有的解释为5%。《跟单信用证统一惯例》（国际商会“600”出版物）则认为，凡“约”、“大约”或类似意义的词语用于信用证金额或信用证所列数量或单价时，应解释为允许对有关金额或数量或单价有不超过10%的增减幅度。不同的解释和理解容易引起纠纷，为此，在使用“约”量时，双方应先取得一致的理解，并达成书面协议，通常可以在一般交易条件中列明。一般而言，还是在数量条款中明确规定溢短装幅度为宜，昼避免使用“约”量条款。数量条款无论是确定具体数量，还是规定机动幅度，对买卖双方交接货都是构成履行合同的依据。是否履行数量条款的约定条件有两种，一种是以装船重量为准，一种是以到岸重量计算。对某些受自然影响大、运输时间长、易损耗的货物，还需确定履行数量条款的约定时间。
在数量机动幅度范围内，多装或少装物，一般仍按合同规定的价格计算，即多交多收。但是，对于价格波动频繁、幅度较大的大宗商品，为了防止掌握溢短装条款选择权的一方，利用机动幅度故意增加或减少数量以取得额外收益，也可以规定增减部分按装运时某种市场价格计算。按照国际惯例，合同中如未对溢短装部分规定作价办法，溢短装部分应按照合同的价格结算。
注意事项
(一)正确掌握成交货物的数量
1．对于出口商品数量的掌握，应考虑以下4点：
(1)国外市场的供求情况。
要正确运用市场供求变化规律，按照国外市场实际需要合理确定成交量，以保证我国出口商品卖得适当的价钱，对于我主销市场和常年稳定供货的地区与客商，应经常保持一定的成交量，防止因成交量过小，或供应不及时，使国外竞争者乘虚而入，使我们失去原来的市场和客户。
(2)国内货源情况。在有生产能力和货源充足的情况下，可适当扩大成交量。反之，则不应盲目成交，以免给生产企业和履行合同带来困难。
(3)国际市场的价格动态。当价格看跌时，应多成交，快脱手；价格看涨时，不宜急于大量成交，应争取在有利时机出售。
(4)国外客户的.资信状况和经营能力，对资信情况不了解和资信欠佳客户，不宜轻易签订成交数量较大的合同，对小客户也要适当控制成交数量，而大客户成交数量过小，将缺少吸引力。总之要根据客户的具体情况确定适当的成交数量。
(二)数量条款的各项内容应订的明确具体
在数量条款中，对计量单位的规定，以'吨'计量时，要订明是长吨、短吨还是公吨；以罗为单位时，要注名每'罗'的打数，力求避免使用含糊不清和笼统的字句，以免引起争议。对于'溢短装'和'约'量必须在合同中订明增减或伸缩幅度的具体百分比。
销售合同 篇3
甲方：
乙方：
为了更好地开拓甲方销售市场，在甲、乙双方互惠互利的基础上，经双方协商签订本协议。具体内容如下：
一、甲方招聘乙方为承包制业务员（非甲方员工，双方不存在劳动关系）。
二、承包期限范围：自_____年___月____日起至_____年____月____日止，共 ___年。承包范围：________区域。
三、出售价格：按双方确认的甲方统一价执行。
四、任务指标及考核
经公司对市场充分调研签订全年完成公司指定的指标万。并分解到月任务为以下分解表。连续_____个月完不成指标，甲方有权单方面取消合同。
务给予 %的提成，（此提成不含给予客户的支持返利，及奖盖。）完成任务额外奖励。
五、双方权利和义务
（一）甲方：
1、甲方收取乙方承包保证金___________元
2、甲方必须向乙方提供合格产品（按甲方执行的质量标准）；
3、统一价必须合理，与其他销售业务承包人相同；
3、甲方接到要货通知后，____天内负责将乙方所需的产品送到乙方指定地点，运费由_____承担；
5、甲方在明确知道乙方销售地域（指县级市区及乡镇）设有销售点的，不得再另行发相同货物销售到该地域。
6、甲方负责给乙方提供相关货物发票，费用由乙方承担。
（二）乙方：
1、乙方必须严格按照双方确定的统一价执行；
2、按照先付款后发货执行；
3、乙方要货必须发书面通知给甲方；
4、营销策略由乙方自定，由甲方知道协助，不得转包。
5、未经甲方同意，乙方不允许在授权范围外销售，否则视为窜货。
六、甲方运往乙方指定地点的货物，按买卖关系处理。如确因产品质量问题或滞销产品，甲方同意退货或更换产品。三个月内有效期
七、违约责任
甲乙双方如有违约，按合同法有关规定解决，违约方应当承担违约金为签订任务数总额的10%。
八、争议的解决方式
因本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院起诉解决。
九、双方约定的其他事项
双方未尽事项协商解决。
十、本协议自签字起生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：（盖章）
年 月 日
（附身份证复印件） 年 月 日
销售合同 篇4
需方(甲方)：
供方(乙方)：
合同签订地点:__ _____ 合同签订日期: 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、销售产品数量及款项：
二、交易方式为：甲方于合同签订日内(即月日前)，预付全部货款的 %作为订金给乙方，即人民币 拾元，其余 的货款，即人民币元，甲方于发货前(即月乙方，乙方在收到货款后于 月 日将货发出;乙方迟发货1日(24小时)将付全部货款的 %作为罚金给甲方。乙方并不承担因此造成甲方的任何间接损失。但因甲方付款等其它原因造成的发货延迟，乙方不承担任何责任。
三、货物如在运输途中出现损坏，乙方有义务帮助甲方调换相同货物，运输等相关费用由甲方承担;如确因产品本身质量问题，乙方负责调换相同质量合格的货物给甲方，运输及相关费用由乙方承担，但乙方不承担因此造成甲方的其它间接损失。
四、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。任何一方未经协商单方终止合同，需向另一方支付全部交易额50%作为补偿(天灾、战争等不可抗力情况下除外)。
五、本合同在执行期间，任何一方违约，由双方协商解决;协商无法解决的，向乙方所在地人民法院起诉，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定处理。 本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力;本合同有效期自签订之日起至交易完成钱货两讫日止。
甲 方： 工商注册号： 法人代表： 代 表：(签字) 电话(传真)：
乙 方： 工商注册号： 法人代表： 代 表：(签字) 电话(传真)：
年月日：
销售合同 篇5
甲方：
乙方
甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如下合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
种植范围; ，约35亩
工程期限：本工程工期为壹个月，
二 承包形式
本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。
三、组成合同的文件：
合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、图纸
3、工程量清单
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四 苗木规格价格及合同总价
五 质量标准及质量保证
1. 乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格
2. 乙方工程竣工验收后一年绿化的养护管理，苗木成活率保证达到100%
六 付款方式
1、本合同采用固定综合单价方式
2、工程付款：
双方约定的工程款支付的方式和时间：
（1） 本合同签订后由甲方预付30万作为预付款，于20xx年11月23日之
前付清。
（2） 施工完毕支付至工程总价的90%
（3） 结算总价的10%将作为工程养护金，质保金完工后壹年内一次性付清
七 甲、乙双方责任
1.甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；
2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题
3. 乙方负责按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务；
4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。
八 违约责任
（一），甲方违约责任：
1．甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
2．甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（二）承包人违约承担的违约责任：
1,因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因施工单位原因延误总工期每延迟一天罚款500元.
2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到合格。
九 合同生效
双方约定合同副本份数： 份，甲乙双方各 _份。
合同订立时间：20xx年 __月__ 日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：
销售合同 篇6
合同编号： WN20110509
签约日期： 20xx 年月 日
甲方：
地址： 邮政编码： 电话： 9 乙方：
地址： 邮政编码：电话： 传 真：
根据《中华人民共和国经济合同法》和有关行政法规规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 投影机 事签订本合同，主要内容如下：
一、 设备名称、数量、价格
货币单位：人民币元
传 真：
二、交货日期：
甲方通知乙方后 1天内。
三、保修和服务：按国家三包执行。
四、付款方式： 货到付款。
五、争议的解决：
1、 因执行本合同或其相关事项所致的一切争议分歧，合同双方应本着相互信任的原则通过友好协商加以解决。若各方不能达成协议，则该争议或分歧应提交仲裁机构或上诉至人民法院解决。
2、 无论是提交至仲裁机构或人民法院，一旦仲裁裁决或法院判决产生，都是终局的，对双方均有约束力，双方应遵照执行。
3、 争议的期间各方应继续执行合同的非争议部分。
4、 仲裁或上诉费用由败方负担。
六、合同的更改：
合同生效后，任何一方需要更改条款，必须以书面方式通知对方，在得到对方的书面许可后更改方可生效。任一方接到对方要求更改的书面通知后三个工作日内未答复，视同接受更改要求。
七、其它：
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同样的法律效力。
甲方名称：乙方名称：有限公司 代表签字： 代表签字： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号：
销售合同 篇7
甲方： 乙方：
甲、乙双方就开发______事宜，经友好协商一致，达成如下共识：
一、销售区域及合同约定销售量：
经双方协商一致，确定乙方为______全国总经销。合同约定销额为______万元。
二、产品及价格：
见附件
三、首次进货条款：
乙方应在本合同签订后向甲方汇款______万元作为首次进货预付款，如逾期乙方未汇出相应款项，该合同无效。样品出来乙方认可后，乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户（按实际出货量结算货款）
四、订货及发货条款：
（一）乙方承诺准确地向甲方提供收货单位（人）名称、地址及联系方式，甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站 郑州或漯河 ，运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。
（二）乙方承诺向甲方提供书面定单，并将相应货款同时汇到甲方帐户，甲方根据先款后货原则组织发货。
（三）乙方每次进货量不得少于______万元。
（四）甲方在收到乙方定单和货款后______日内发货。
五、双方权利义务：
（一）甲方权利义务
1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。
2、甲方提供的产品质量符合______标准。
3、甲方保证乙方享有独家经营权。
4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件（带红章）并保证产品的合法性。
5、甲方提供的产品酒精度均为______度。
（二）权利义务
1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。
2、乙方按国家标准______验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题，应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收，视为甲方产品合格。
3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的，甲方不承担责任。
六、其它约定事宜：
（一）甲方若受到不可抗拒的因素影响，如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素，不能按时、按量向乙方提供货物的，甲方不承担责任。
（二）本协议未尽事宜，经双方友好协商，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。
七、解决争议条款：
合同纠纷解决方式：双方共同协商解决，如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
九、本合同有效期一年，自 年 月 日至 年 月 日。
十、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
地址： 地址：
